买房时怎样防止开发商一房多卖

买房时怎样防止开发商一房多卖

  买房要网签，这个环节一定不能少，网签是把要交易的房子在房产局进行公证的一种方式，能有效的防止一房多卖。买房时一定要尽早网签，要采取资金监管或资金托管的形式来进行交易。

  二、购房网签合同一般是怎样的

  商品房买卖合同

  (合同编号：___________)

  合同双方当事人：___________

  出卖人：___________注册地址：___________营业执照注册号：___________企业资质证书号：___________法定代表人：___________邮政编码：___________联系电话：___________

  买受人：___________国籍：___________证件类型：___________证件号码：___________地址：___________邮政编码：___________联系电话：___________

  根据《中华人民共和国合同法>《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

  第一条：项目建设依据

  出卖人以___________方式取得位于___________编号为____________的地块的土地使用权。

  该地块土地面积为____________规划用途为_______________，土地使用年限自___________至___________。出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，现定名___________建设工程许可证号为___________施工许可证号为____________。

  第二条：商品房销售依据

  买受人购买的商品房为预售商品房。预售商品房批准机关为______________，商品房预售许可证号为____________。

  第三条：买受人所购商品房的基本情况

  买受人购买的商品房(以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的：

  第______幢______单元______号房。该房建筑面积为______平方米，套内建筑面积为______平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积______平方米。

  第四条：计价方式与价款

  出卖人与买受人约定按下述方式计算该商品房价款：

  按建筑面积计算，该商品房单价为(______币)每平方米_______元，总金额(______币)_______。

  第五条：面积确认及面积差异处理

  根据当事人选择的计价方式，本条规定以______(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。

  合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。

  商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按下列方式进行处理：

  双方同意按以下原则处理：__________________

  第六条;付款方式及期限

  付款方式：____________

  付款期限：____________

  第七条：买受人逾期付款的违约责任

  买受人如未按合同规定的时间付款，按下列种方式处理________________________

  本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

  第八条：出卖人逾期交房的违约责任

  除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列方式处理：________________________

  第十条：本合同在履行过程中发生的争议。由双方当事人协商解决;协商不成的，可依法向人民法院起诉。

  第十一条：本合同末尽事项。可由双方约定后签订补充协议(附件四)。

  第十二条：合同附件与本合同具有同等法律效力

  第十三条：本合同连同附件共___页，一式___份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人壹份，买受人壹份份，按揭银行壹份

  第十四条：本合同自双方签订之______日起生效

  第十五条：商品房预售的。自本合同生效之日起30天内，由出卖人向______申请登记备案。

  出卖人(签章)：

  买受人(签章)：

  ___年___月___日

  购买房子是人生大事，所以一定要谨慎。不管是购买的新房还是购买额旧房，一定要进行网签和备案，否则房子容易被一房多卖，有法律纠纷。在遇到纠纷的情况下，可以找专业的律师为自己讨回公道。

·有房贷如果房主死亡怎么办
有房贷如果房主死亡怎么办1、继承人继承房产贷款人去世后，其房产由法定继承人继承。根据《中华人民共和国民法典》第一千一百五十九条规定：“继承遗产应当清偿被继承人依法应该缴纳的税款和债务，缴纳税款和清偿债务以他的遗产实际价值为限，超过遗产实际价值部分，继承人自愿偿还的不在此限。”也就...

·虽然现在很多人购买房子都是以夫妻名义购买的，但实际上也是允许
虽然现在很多人购买房子都是以夫妻名义购买的，但实际上也是允许一个人购房的。但是很多人就认为一个人买房就不能按揭了，毕竟此时的经济能力不够，可能还债能力存在一定的问题。那到底一个人买房子可以按揭吗?请跟随我们一起在下文中进行了解。一、离婚后再买房属于首次购房么 1.如果原有房产证...

·商品房包销中销售价与包销阶的差价问题如何处理

1．在商品房包销中，开发商与包销商确定的包销价与实际对外的销售价之间存在的差价，这是包销商所应收取的销售利润。在开发商与包销商签定包销合同后，房屋应该通过包销商进行销售，最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定，出卖人白行销售已经约定由包销人...

·离婚房子是男方婚前买的怎么判？
中国人的传统观点就是在结婚的时候男方必须要买房，而现在这样的情况也不少，当然男方在结婚之前买房的有可能是全款购房也有可能是按揭贷款购房，当然此时一般都是登记在自己名下。那日后夫妻离婚房子是男方婚前买的怎么判呢?请一起在下文中进行了解。一、离婚房子是男方婚前买的怎么判如果男方婚...

·房屋他项权证如何换回房产证
我们都知道，去银行办理购房贷款时需要办理房屋他项权证并将其质押在银行，只有还清所有按揭贷款后领回房屋他项权证并换取房产证，此时才能表明个人拥有房屋的全部权利。那么，房屋他项权证如何换回房产证呢?本站我们为您解答。房屋他项权证如何换回房产证他项权证指在他项权利登记后,由房管部门核发...

·房屋租赁合同书怎么写,租房合同范本
现如今，不管是做什么事情，当事人最好签订一份合同，这也是对自身利益的一种保障。在进行房屋租赁的时候，最好也签订一份房屋租赁合同。那么这个房屋租赁合同书怎么写呢?我们将在下文中为您解答。房屋租赁合同甲方：_________ 地址：_________ 邮编：_______...

·购买商品房的时候应注意的事项有哪些
购买商品房的时候应注意的事项有哪些现实中，不管是购买商品房还是二手房，这个时候其实都是有很多需要注意的事项。只不过，因为具体购买的房产情况不同，导致最终需要注意的事项不同而已。那究竟购房者在购买商品房的时候应注意的事项有哪些呢？接下来，我们就来你做详细解答。一、购买商品房的时候...

·离婚房屋分配如何评估？
夫妻双方在办理离婚的相关手续之前，需要就家庭共同财产分割问题协商达成一致，如果双方无法达成合意的，则应提起诉讼由法院审理后判决，作为普通家庭共有财产中价值最大的房产，在离婚分配时一般采取房产权属归一方所有，并由获得房产所有权人根据房屋价值向另一方支付一定的补偿，那么，离婚房屋分配...

·2023离婚房子如何分配？
夫妻双方之间离婚，因为生活的琐碎，或者是结婚之后，性格在对方面前完整的展现出来，所以有很多不和的事情，导致双方的感情破裂，从而通过离婚的方式解决感情的问题，离婚在法律形式上是两个人要分开的。那么2018离婚房子如何分配? 一、离婚房子如何分配? 1、婚后共同买房：夫妻双方婚后...

·夫妻共有或一方所有房屋的处理
夫妻共有或一方所有房屋的处理夫妻在婚姻关系存续期间共同购买、共同建造的房屋，或者婚前双方共同出资购买、建造的房屋，是夫妻共有房屋，离婚时应作为夫妻共同财产分割。根据《婚姻法解释(二)》第20条规定：双方对夫妻共同财产中房屋价值及归属无法达成协议时，人民法院按以下情形分别处理：...

·新婚姻法婚前买房婚后加名和婚前加名有什么区别
随着《民法典》（2021年1月1日起实施）的颁布，《婚姻法》将被废止。《民法典》婚前买房婚后加名和婚前加名有什么区别？在现实生活中，要求在房产证上加名的并不鲜见，且同为婚前房产，同为增加姓名，婚前加名与婚后加名还是有很大不同的：婚前房产证加名里的婚前应该是指法律意义上的婚前，即...