上海律师
首页法律咨询上海律师专业律师上海律所
签订建筑合同需要注意的事项有哪些？

    签订建筑合同需要注意的事项有哪些？
      
      一、签订建筑合同需要注意的事项有哪些?
      
      签订建筑合同需要注意的事项有：审查发包人与承包人履约情况;对承包方主要了解的内容;实际开工日期的认定;竣工日期的认定;几种可能会影响到工期的因素例如质量鉴定问题、图纸延误问题、设计变更的问题、拖欠工程款、施工许可证获得的问题等。
      
      二、签订建筑施工合同的注意事项有哪些
      
      一、审查发包人与承包人履约情况
      
      1、对发包方主要应了解两方面内容：
      
      ①主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。
      
      ②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。
      
      2、对承包方主要了解的内容有：
      
      ①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况
      
      承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标，应认真分析和判断。
      
      二、履约管理之工期
      
      (一)工期和施工进度
      
      1、实际开工日期的认定
      
      ①承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;
      
      ②承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告，则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;
      
      ③若承包人无任何证据证明实际开工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。
      
      2、竣工日期的认定
      
      《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法：
      
      ①双方确认的日期为竣工日期;
      
      ②建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间，不是竣工验收备案日期，因为竣工验收备案是由建设单位来报送);
      
      ③承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
      
      ④未经过竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
      
      (二)几种影响工期的因素
      
      1、施工许可证：
      
      ①如未取得且未施工，以取得施工许可证之日作为开工日期;
      
      ②但如未取得且已经施工，则一般以施工开始日为开工日期。
      
      2、拖欠工程款
      
      拖欠工程款且导致停工或缓慢施工，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。
      
      3、设计变更
      
      ①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
      
      ②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。
      
      4、图纸延误
      
      ①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
      
      ②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。
      
      5、增加工程量
      
      ①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
      
      ②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。
      
      6、质量鉴定
      
      《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。
      
      ①鉴定合格，顺延工期;
      
      ②鉴定不合格，视情况而定。
      
      7、建设单位的其他原因
      
      如：指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前，施工企业发出检查通知，建设单位未及时检查等。
      
      ①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
      
      ②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。
      
      8、一周内，非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
      
      9、发生不可抗力事件
      
      在签订建筑合同时，需要注意的问题涉及方面较多。因此我们需要对于合同的内容进行详细的涉及，对于可能会出现法律纠纷的和其他突发情况都要在合同中清晰体现不能模糊不清，并且合同需要在双方自愿的情况下进行签署，方能受到法律法的保护。
      
      

www.shlsw.net
Copyright ©2022 上海律师网 All Rights Reserved.