现在房地产市场的大热形势

上海律师网 www.shlsw.net

  现在房地产市场的大热形势，让与此相关的建筑行业的市场也在迅猛的发展，在这个过程中，我们也存在一定的问题，工地上因为各方面的原因，比如说下雪/高温等原因造成的停工。停工误工费签证单能否作为索赔的依据?这个在法律意义上是不可以，但是在实际的生活中，很多的审计也认可这种做法。今天我们带您了解一下。停工误工费签证单能否作为索赔的依据?这个在法律意义上是不可以，但是在实际的生活中，很多的审计也认可这种做法。
  一，停工误工费签证单能否作为索赔的依据?
  这个在法律意义上是不可以，但是在实际的生活中，很多的审计也认可这种做法。这个是工程造价里索赔的知识：1、首先，甲方是否有明确的文件，要施工方停工是否写明从什么时候起停工。2、如果停工时间较长的话，你的施工技术人员是得不到工资赔偿的，他们应该退场。3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。4、可以自行的设备如汽车等，得不到停滞补偿，因为你可以移到别的工地。5、塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。收集好证据，办理好监理及甲方现场代表的签证，编制索赔计算书报建设单位。
  二，误工费的含义
  误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间(误工时间)内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。误工费的特点1、受害人的收入能力和水平差异较大。客观存在的差异性，决定了不同的受害人在遭受损害后，其损失的误工收入会因人而异。2、计算的依据各不相同。因行业和岗位的不同，以及受害人是否就业的不同，收入方式的不同，对于误工费计算的依据，也是因人而异。3、具有一定的推绎性。一般而言，应当以受害人在遭受损害前某一时段，能够正常工作、劳动可能取得收入作为参照或者依据。而对于该时段的可能收入，也只能根据一定客观数据，在排除对其收入产生不利或者有利影响因素的情况下，进行推算。工地的停工，涉及到很多人的切身利益，比如说开发商会影响它的销售节点等一系列的问题，工人因为停工的原因没有收入的来源，因此生活困顿等等。工地的停工根据原因的不同，涉及到的赔偿的问题也比较多。

·在我国异地能申请起诉离婚吗
当今时代人们由于工作和其他的原因，有可能夫妻双方不在一起生活。对夫妻双方来说有一方身处异地，这种情况下，夫妻双方的感情如果出现破裂想要离婚，人又在外地。那么异地能申请起诉离婚吗?针对这一问题很多人都不是很清楚，所以我们将详细为您介绍带在我国异地能申请起诉离婚吗? 一、在我国异地能...

·房屋是我们人类安居的地方，如果房屋出现质量问题，比如墙壁开裂
房屋是我们人类安居的地方，如果房屋出现质量问题，比如墙壁开裂等等。那么我们的生命和财产就有可能受到威胁。在现实生活中，因房屋质量而引发的纠纷不在少数，遇到这种情况，我们要懂得运用法律的知识来维权，那么，农村房屋质量纠纷应该怎么处理?请看下文。一、常见的房屋质量问题有哪些？ ...

·政府征收房屋土地使用证给补偿吗？
政府征收房屋土地使用证给补偿吗？近年来，为了城区规划，大量破旧的城镇房屋被政府征收，在农村地区，政府在征地时有时也难免会征收房屋。对于这些房屋将要被征收或者已经被征收的情形，罪关系的是能否得到经济补偿金。那么，政府征收房屋土地使用证给补偿吗? 一、政府征收房屋土地使用证给补...

·外地户口可以在本地办结婚证吗？
外地户口可以在本地办结婚证吗我国法律规定，如一方是本地，另一方是外地，可以办理;如果双方都是外地户口，不能办理。根据《婚姻登记条例》第四条：内地居民结婚，男女双方应当共同到一方当事人常住户口所在地的婚姻登记机关办理结婚登记。如对方的户口在当地，就可以在当地办理的。如双方的户口都不...

·商品房土地使用费的征收标准是怎样的
商品房土地使用费的征收标准是怎样的？我国对土地的使用一直是严格管理的，按照国家有关规定，使用土地的外资企业，应该缴纳土地使用费，这不同于土地使用税，是专门针对外资企业收取的。目前在我国从事商品房开发的外资企业也不少，那么商品房土地使用费的征收标准是怎样的？下面不妨通过我们的这篇文...

·债务人在外地债权人如何维权？
债务人在外地债权人如何维权？在民间借贷领域，双方签了借贷合同，债务人欠钱不还的情况非常普遍，有些是客观原因造成，有些就是债务人主观上故意不还。有时候债务人为逃避债务，还会躲到外地，这就给债权人追讨欠款增加了难度。那么债务人在外地债权人如何维权？下面请看我们给出的分析。一、债务人...

·征地补偿算转移性收入吗？
征地补偿算转移性收入吗？在农村集体经济组织的土地被国家征收后，政府需要按照土地原用途支付一定的征地补偿，以保证农民能维持基本的生活水平。然而农民的收入是由转移性收入、家庭经营性收入以及工资性收入等组成的，那么，征地补偿算转移性收入吗?一、转移性收入包括哪些方面内容?转移性收入包括...

·征地拆迁风险规避措施有哪些
征地拆迁风险规避措施有哪些1、加强制度建设打好机制“补丁” 征地拆迁风险防控基础是建立规章制度。针对征地拆迁现行政策法规明显滞后的现状，近年来，区征地办协助制定了规范征地补偿安置、加强征地拆迁管理等系列切实有效的工作办法，从制度上规范征地程序要求和操作行为。 2、强化监督检查 ...

·一、离婚判给女方男方能单独带孩子去外地吗？
一、离婚判给女方男方能单独带孩子去外地吗不能。1、有抚养权一方带走孩子一方不让探望孩子，将孩子带走的，另一方可以向法院申请强制执行，对拒不履行协助另一方行使探望权的有关个人和单位采取拘留、罚款等强制措施。2、没有抚养权一方带走孩子抚养孩子一方可以向法院申请执行，要求将小孩交回抚养...

·农村宅基地自建房拆迁安置协议的内容有哪些
一、农村宅基地自建房拆迁安置协议的内容有哪些? (1)拆迁补偿方式，货币补偿金额及其支付期限; (2)安置用房面积、标准和地点; (3产权调换房屋的差价支付方式和期限; (4)搬迁期限、搬迁过渡方式和过渡期限; (5)搬迁补助费和临时安置补助费或停产停业损失费发放标准和...