装修工程承包合同范本怎样写？

上海律师网 www.shlsw.net

  装修工程承包合同范本怎样写？
  
  法律越来越健全的现在，参加市场经营活动，还是需要签订合同，为了更好的保护合同双方的利益，为了维护市场秩序的稳定。比如承包一个装修工程也是需要签订合同，这样主要目的是为了让您明确好各自的责任，做好分工，以免责任分配不清，既然要签订合同，那么我们就应该知道装修工程承包合同范本怎样写。
  
  装修工程承包合同范本怎样写？
  
  工程装修合同
  
  发包人（甲方）：
  
  承包人（乙方）：
  
  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，以资守信。
  
  第一条
  
  工程概况
  
  1、工程名称：
  
  2、工程地点：
  
  3、工程量：
  
  图纸标注以及经双方协商通过的补充协议内确定的工程量为准。发生工程量变
  
  更的以甲方签字认证的实际工程量为准。
  
  4、承包方式按以下第项执行
  
  （1）包工包料
  
  （2）包工不包料
  
  （3）包工；部分包料
  
  （4）包料；部分包工
  
  第四百六十四条
  
  工期
  
  1、开工日期：年月日
  
  2、竣工日期：年月日3、工程总用工时间：
  
  天（工期顺延的时间未计入）
  
  第八条
  
  工程价款
  
  本工程总造价为：
  
  （大写）
  
  （人民币）￥：元
  
  注：此价款为工程结算依据，最终要按实际发生的工程量计算
  
  第四条
  
  工程质量本工程质量按以下第执行
  
  （1）国家标准
  
  （2）地方标准
  
  （3）行业通用标准
  
  （4）甲方特殊标准
  
  第五条
  
  图纸
  
  1、经双方协商一致决定，采用以下第项执行
  
  （1）甲方委托乙方设计施工图纸，设计费用为（大写）：元，图纸设计费用不包含在工程总价款内，但乙方需提供电子版图纸资料以及负责提供政府部门验收用的蓝图晒制工作；
  
  （2）甲方自行提供施工图纸
  
  2、图纸会审和设计交底时间：
  
  3、施工图纸一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方提供图纸的，应在开工前
  
  天将图纸
  
  交给乙方。
  
  第六条
  
  合同组成文件
  
  组成本合同的文件包括：
  
  1、本合同协议书
  
  2、标准、规范及有关技术文件
  
  3、图纸
  
  4、工程报价单或预算书
  
  5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  
  第七条
  
  工程变更
  
  1、工程设计变更施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。乙方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
  
  (1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
  
  (2)增减合同中约定的工程量；
  
  (3)改变有关工程的施工时间和顺序；
  
  一张有效的合同，一定是要根据法律规定所签订，也就是说签订的合同受到法律的认可，否则就是白签的，在法律上也不受保护。所以我们在从事工程装修这类工作的时候要知道装修工程承包合同范本怎样写，这样就能避免签出无效的合同，不能得到法律的保护，也有可能造成经济上的严重损失。
  
  

·工伤认定申请60天没结果是为什么
      在我国，工伤诉讼是有时间限制的，所以在诉讼之前最起码您应该把一些有利于自己的证据准备好，比如说像工伤认定书、鉴定书这些。而且工伤鉴定也是先要做过工伤认定以后才可以的。所以工伤认定是第一步，一般您提交申请60天之内就会有结果的。下面我们要为您介绍的是工伤认定申请60天没结果是为什么...

·解除劳动关系合同书应该怎么写
      其实在现实生活当中，用人单位和劳动者的这种劳动关系，本身应当是相安无事的。在正常情况下，劳动关系也是受法律保护的，但是在现实操作过程当中，不管是劳动者和用人单位，都有可能发生解除劳动关系的这一问题，面我们就详细为您介绍，解除劳动关系合同书应该怎么写? 一、解除劳动关系合同书应该...

·对劳动仲裁裁决书不服怎么办？
      对劳动仲裁裁决书不服怎么办？ 对劳动仲裁裁决书不服怎么办？ 可以直接向基层人民法院起诉，对基层法院的判决不服，还可以向中级法院上诉。《劳动争议调解仲裁》规定，当事人可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。对于一裁终局的案件，单位可以在收到裁决书之日起三十日内向人...

·工商机关行政处罚程序规定内容是什么？
      工商机关行政处罚程序规定内容是什么？ 您对于工商行政管理部门的印象可能就是工资在成立的时候需要办理营业执照。把你业执照，就是在工商机关进行的，但是实际上，工商机关也可以进行一些行政处罚，比如说违反我国相关行政法规的行为。因此，有人想了解一下工商机关行政处罚程序规定内容是什么? ...

·工伤认定书时效多久可以作出结果
      若需要申请进行工伤认定的话，则需要在规定的时间内提出申请才可以，此时要求单位申请认定的时间为事故发生或的30日，但如果是劳动者提出申请的话作为事故发生之后的1年。而受理了申请的自然也要在规定时间内作出认定书，那工伤认定书时效多久作出结果呢?接下来，我们将在下文中为你做详细解答。 ...

·通过劳动可以充实生活，也可以锻炼自己的能力。可是近年来，电视
      通过劳动可以充实生活，也可以锻炼自己的能力。可是近年来，电视新闻上也出现了不少关于劳动的纠纷，该怎么解决呢?我们要学会运用法律的武器来保护自己，保护自己劳动的法律就是《劳动合同法》。《劳动合同法》也在不断的随时代发展而更新，下面我们要一起来看一下新劳动合同法全文中总则及变更详文吧...

·工伤需要准备哪些资料
      先申请认定工伤，认定为工伤以后再申请劳动能力鉴定。根据《工伤保险条例》第十八条规定，提出工伤认定申请应当提交下列材料：(一)工伤认定申请表;(二)与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料。(三)医疗诊断证明或者职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书)。工伤认定申请表应...

·单位违法支付工资的情况有哪些
      劳动者在工作时，除了关心前途出路外，就是工资了，谁都不想自己的辛苦辛劳打了水漂。但是用人单位可不这么想。单位需要在规定的范围内支付工资，但实践中出现违法支付工资的情况。那到底单位违法支付工资的情况有哪些？以下是具体介绍。 一、单位违法支付工资的情况有哪些 1、支付的内容和时间...

·一、劳动局不做工伤认定怎么办?
      一、劳动局不做工伤认定怎么办? 在你能够收集上述材料后，劳动局依然不受理的，可以认定为行政不作为，你可以提起向同级政府提起行政复议，也可以提起行政诉讼。 根据《工伤保险条例》规定，提出工伤认定申请的，需要提交下列材料： 1、工伤认定申请表; 2、与用人单位存在劳动...

·全日制劳动合同的坏处有哪些?
      全日制劳动合同的坏处有哪些? 可以从理解非全日制劳动合同来理解全日制劳动合同非全日制劳动合同是劳动者与用人单位约定的以小时作为工作时间单位确立劳动关系的协议。非全日制用工是随着市场经济的就业形式多样化而发展起来的用工形式。与全日制用工相比，非全日制用工更为便捷、灵活，既有利于用人...

·对劳动仲裁裁决不服怎么办
      对劳动仲裁裁决不服怎么办可以直接向基层人民法院起诉，对基层法院的判决不服，还可以向中级法院上诉。《劳动争议调解仲裁》规定，当事人可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。对于一裁终局的案件，单位可以在收到裁决书之日起三十日内向人民法院申请撤销。二、劳动仲裁裁决的效力有...